Образец договора на энергообследование

ДОГОВОР №

г. ________________                                                                                                            «__» _________ 20__ г.

______________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и

_______________________________________________________ (____________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1          ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить разработку муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической  эффективности г. _______________ на период ______________ гг.  (далее по тексту договора – Программа) и сдать Заказчику соответствующие заданию отчетные документы (материалы). В отчетных документах (материалах) должно содержаться описание работы, позволяющее пользователю отчета понять логику процесса и значимость шагов по внедрению Программы.

1.2 Содержание и объем обязательств по настоящему договору регламентируются Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Работы по настоящему договору  выполняются в один этап.

1.3. По завершению работ по настоящему Договору, по согласованию Заказчика, Исполнитель может оказать услуги по сопровождению реализации Программы. Для этого Исполнитель в течение 14 дней с момента утверждения Программы обязан направить Заказчику соответствующее предложение. Работы, указанные в пункте 1.3. не входят в объем работ по настоящему Договору.

2          ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1 Приемка работы по настоящему договору осуществляется Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненной работы. Исполнитель за 10 рабочих дней до окончания работ уведомляет Заказчика (в произвольной форме, по своему усмотрению) о ходе выполняемых работ. По завершению работ в течение пяти дней Исполнитель обязан передать Заказчику Акт сдачи-приемки выполненной работы с приложением к нему отчетных документов (материалов), предусмотренных Техническим заданием.

2.2 Заказчик обязан согласовать и подписать Акт сдачи-приемки выполненной работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения  от Исполнителя, либо направить мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме.

2.3  В случае несоответствия результатов работы техническому заданию сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении до-работок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки выполненной работы. Исполнитель обязан в разумный срок, согласованный с Заказчиком, произвести необходимые исправления в отчетные документы (материалы) без дополнительной оплаты в пределах установленной договорной цены и в рамках деятельности, определенной Техническим заданием. Повторный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работы выполненной по основаниям, не указанным в двустороннем Акте, не допускается.

2.4  Если при приемке работ будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий Технического задания, то по требованию Заказчика эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.

2.5  В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик обязуется принять Акт сдачи-приемки выполненной работы в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести ее оплату на условиях настоящего договора.

2.6  По истечении 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненной работы с приложением к нему отчетных документов (материалов) при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.

3          СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет ___________ рублей _______ коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18% в сумме ___________ рублей ________ коп. (сумма прописью). Оплата работы производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной соответствующим актом сдачи-приемки. Счета Исполнителя с приложенными к ним актами оплачиваются Заказчиком в установленном настоящем договором порядке.

Если в процессе выполнения работ по настоящему договору  выявляется нецелесообразность проведения работ, Заказчик вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в течение 20 (двадцати) рабочих дней принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении настоящего договора.

3.2 Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета осуществляет авансирование работ в размере 50 % от общей стоимости работ, выполняемых по настоящему Договору, что составляет ______________ рублей _____ коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18% в сумме ____________ рублей _____ коп. (сумма прописью).

3.3 Оплата выполненных работ осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы с учетом уплаченного ранее аванса.

3.4 Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6  В случае одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе Заказчика на других этапах исполнения,  Исполнителю возмещаются фактические затраты, понесенные им до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Размер фактических затрат Исполнителя на исполнение настоящего Договора определяется по смете затрат, которая составляется Исполнителем в течение 10 дней с даты получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора и согласуется с Заказчиком.

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4.2. Календарные сроки выполнения Работ по Договору определены Сторонами:

начало работ: с ___.___.20__ г.

окончание работ: до __.__.20__ г.

4.3  В случае задержки подписания Договора Сторонами, дата окончания работ по договору переносятся на соответствующий срок.

5.         ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.2 В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты неустойки в размере 0,01 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.

5.3 В случае просрочки оплаты выполненных работ Исполнитель вправе требовать оплаты Заказчиком неустойки в размере 0,01 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.

5.4 Стороны вправе применять или не применять к виновной стороне ответственность, предусмотренную договором. Выплата (предъявление) штрафных санкций производится на основании претензии, оформленной в письменном виде. При предъявлении претензий стороны самостоятельно определяют сроки и порядок их рассмотрения.

6          ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1 Исполнитель обязуется:

6.1.1 Информировать Заказчика о ходе выполнения работ по его требованию.

6.1.2 Обеспечить своевременное выполнение работ в соответствии с настоящим Договором.

6.1.3. Участвовать в разработке и утверждении Программы в уполномоченных органах в соответствии с требованиями ФЗ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6.1.4. Немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, замедляющих выполнение работ относительно сроков, определенных настоящим Договором.

6.2 Заказчик обязуется:

6.2.1 Предоставить исходную информацию в объеме, достаточном для выполнения работы в соответствии с Техническим заданием

6.2.2 Своевременно принять и оплатить работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3 Исполнитель имеет право:

6.3.1 Приступить к выполнению работ по первому и второму этапу вне зависимости от поступления предусмотренного настоящим договором авансового платежа. 

6.3.2 Привлекать к исполнению Договора третьих лиц по предварительному согласованию с Заказчиком.

6.3.3 Выполнить работы по Договору досрочно.

6.3.4 Расторгнуть договор в случае, если за 15 дней до окончания этапа не будет получена исходная информация в объеме, достаточном для выполнения работы в соответствии с Техническим заданием.

6.4 Заказчик имеет право:

6.4.1 Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

6.4.2 В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Исполнителю часть цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора;

6.4.3 Отказаться от исполнения настоящего договора, потребовать возмещения убытков, если Исполнитель своевременно не приступает к исполнению настоящего договора, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится не-возможным.

7          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1 Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору.

7.2 При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

7.3 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств.

8          ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2 Все споры, если Заказчик и Исполнитель не достигли по ним соглашения, разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.

8.3 Расторжение договора или изменение его условий может иметь место только по соглашению Сторон, заключивших Договор. Любые изменения и дополнения к настоящему До-говору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.4 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим Законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9          ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

9.2 К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

9.2.1 Техническое задание (Приложение № 1).

9.2.2 Протокол соглашения о договорной цене (Приложение №2).

10       АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик                                                                                                                   Исполнитель

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                                                                                  Исполнитель:

_________________________________________________________________

Приложение № 1

к  договору №__ от __.____.20__ г.